expediente_tecnico_de_colegio.pdf, Monografías, Ensayos de Inglés

¡Descarga expediente_tecnico_de_colegio.pdf y más Monografías, Ensayos en PDF de Inglés solo en Docsity! “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: “INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 89539 DEL C.P. CAYASBAMBA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. CL 717295”, con FUR N° 2428667. LIMA – PERÚ TERMINOS DE REFERENCIA Firmado digitalmente por CANALES LUNA Carlos Enrique FAU 20514347221 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 03.05.2022 18:41:19 -05:00 Firmado digitalmente por CANALES LUNA Carlos Enrique FAU 20514347221 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 04.05.2022 15:23:53 -05:00 Firmado digitalmente por CASTRO HIDALGO Emerson Junior FAU 20514347221 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 04.05.2022 18:12:18 -05:00 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe CAPITULO I I. GENERALIDADES DE TERMINOS DE REFERENCIA 1.1 Glosario  LEY: Ley N° 30556 aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios y sus modificatorias.  REGLAMENTO PEC: D.S. 071-2018-PCM Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios y sus modificatorias.  ARCC: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.  PLAN: Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios y sus modificatorias.  PRONIED: Programa Nacional de Infraestructura Educativa.  UGRD: Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastre.  IRI: Intervención en Reconstrucción Mediante Inversiones.  IE: Institución Educativa.  OEC: Órgano Encargado de las Contrataciones.  LCE: Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225. y sus modificatorias.  RLCE: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. y sus modificatorias.  OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.  RNP: Registro Nacional de Proveedores.  SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.  RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.  ACI: Instituto Americano del Concreto  FUR: Formato Único de Reconstrucción 1.2 Denominación de la contratación. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: “INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 89539 DEL C.P. CAYASBAMBA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. CL 717295”, con FUR N° 2428667. 1.3 Área usuaria. El área usuaria es la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres del PRONIED. 1.4 Finalidad pública La contratación tiene como finalidad pública la Intervención de la infraestructura educativa de la IE con CL 717295, con la finalidad de garantizar la seguridad y continuidad de la prestación del servicio de educación, en el local educativo afectado como consecuencia del fenómeno El Niño Costero. 1.5 Objeto de la convocatoria Seleccionar a un contratista (persona natural, jurídica o consorcio) que se encargue de la ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: “INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 89539 DEL C.P. CAYASBAMBA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. CL 717295”, con FUR N° 2428667. Por lo tanto, la contratación comprende las siguientes prestaciones contractuales:  Elaboración de Uno (01) Expediente Técnico.  Ejecución de Uno (01) obra (incluye mobiliario y equipamiento) “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe Las garantías de fiel cumplimiento se regirán de acuerdo al artículo 60 del Reglamento PEC y a la normativa interna de la Entidad, la cual debería ser mediante carta fianza. 1.14 Adelantos. 1.14.1. Adelanto directo para la elaboración de expediente técnico. La ENTIDAD no otorgará adelanto directo para la elaboración del Expediente Técnico. 1.14.2. Adelanto directo para ejecución de obra LA ENTIDAD a solicitud del contratista otorgará un adelanto directo para la ejecución de la Obra hasta por diez por ciento (10%) correspondiente al monto del contrato original. El contratista, debe solicitar dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la notificación de la primera aprobación parcial del expediente técnico, adjuntando a su solicitud la garantía (carta fianza) por adelantos y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud del contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. La amortización del adelanto, se realiza mediante descuentos proporcionales a los montos valorizados. 1.14.3. Adelanto por Materiales o Insumos para la ejecución de la obra. La Entidad otorgará adelantos de acuerdo al Decreto Supremo Nº 071-2018-pcm. Artículo 76.- clases de Adelantos de obra: Para materiales o insumos, los que en conjunto no deben superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el Contratista respecto al Presupuesto Ofertado de ejecución de obra (no se otorgará adelanto de materiales para el equipamiento y mobiliario) Dicho Calendario de adquisición de Materiales o Insumos deberá ser presentado al aprobarse cada Expediente Técnico Parcial. Para dicho efecto, el contratista deberá adjuntar la garantía por adelanto de materiales o insumos (mediante Carta Fianza) y el comprobante de pago correspondiente. La solicitud de otorgamiento de adelanto por materiales o insumos deberá ser realizada una vez iniciada la ejecución de la obra correspondiente a cada Expediente Técnico Parcial. Para el otorgamiento de materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 011-79-VC, y sus modificatorias. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de hasta siete (7) días calendario, previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que el Contratista, pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Para tal efecto el contratista debe solicitar el adelanto en un plazo de hasta catorce (14) días calendarios anteriores al inicio de plazo antes mencionado. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el Calendario de Adquisición de Materiales o Insumos. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación del contrato. 1.15 Disponibilidad de terreno En el marco de lo dispuesto por el artículo 3 del Reglamento PEC, tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere la disponibilidad física del terreno. En este caso la Entidad debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efectos de no generar mayores gastos por demoras en la entrega. Para el presente proyecto se cuenta con disponibilidad física de terreno. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe 1.16 Recepción parcial de obra La presente contratación no permite la recepción parcial de obra. 1.17 Subcontratación De conformidad con el artículo 59° del Reglamento PEC, el contratista podrá subcontratar por el máximo de 40% del monto del contrato original de la ejecución de la obra previa autorización de la entidad. 1.18 Prestaciones adicionales de obra El tratamiento de los adicionales de obra se sujetará de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM que modifica el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, N° 071-2018-PCM. y otras modificaciones. 1.19 Aprobación del expediente técnico El expediente técnico aprobado por la Entidad podrá contener partidas con mayores metrados que las contempladas en el presupuesto detallado de la oferta, siendo el precio unitario el contenido en el presupuesto. Para ello, esto debe estar debidamente sustentado. En caso se necesiten partidas nuevas no consideradas en el presupuesto detallado de la oferta propuesta y siempre que sean indispensables para conseguir la finalidad del contrato, éstas serán autorizadas por la Entidad, previa conformidad del supervisor o inspector de la entidad y el Área Usuaria; en el mismo sentido, cuando se requiera deducir de partidas que no resulten necesarias para cumplir con la finalidad del contrato, éstas serán autorizadas por la Entidad, previa conformidad del supervisor o inspector de la entidad, siempre dentro del Art. 24.2 del Reglamento PEC: Se precisa que lo señalado precedentemente no constituye prestaciones adicionales de obra. Las modificaciones que se generan en la formulación del Expediente Técnico y que difiere del requerimiento técnico elaborado por la entidad, genera una modificación del contrato en el cual se incorpora el mayor o menor costo que se desprende de la formulación final y definitiva del expediente técnico. Lo señalado precedentemente no constituye prestaciones adicionales de obra. Cuando el presupuesto del expediente técnico se incrementa en más del quince por ciento (15%) respecto del presupuesto detallado de la oferta, la Entidad comunica ese hecho a la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente a la aprobación del referido expediente técnico. El Expediente Técnico contará con tres (03) aprobaciones parciales, siendo la última la que corresponde a los Costos y Presupuestos. Con ello se otorgará la aprobación final del Expediente Técnico. Co la primera aprobación parcial del Expediente Técnico y de acuerdo con lo señalado en el numeral 1.11, se dispondrá el inicio de la ejecución de obras correspondiente a dicho Expediente Técnico Parcial. Para el inicio de las obras que corresponden al segundo Expediente Técnico Parcial es indispensable que éste se encuentre aprobado. El pago de las valorizaciones correspondientes se efectúa con los precios unitarios contenidos en el presupuesto detallado de la oferta, en tanto se apruebe el presupuesto definitivo de obra 1.20 Penalidades Las penalidades por mora y otras penalidades, según la naturaleza de las prestaciones, serán establecidas en los apartados específicos correspondientes. 1.21 Notificación por medios electrónicos En caso sea necesario, la Entidad podrá notificar alguna actuación en relación a la ejecución del contrato a través de correo electrónico, siempre que dichas notificaciones no reviertan formalidad alguna prevista en el Reglamento PEC y, por aplicación supletoria, en la LCE y su RLCE El postor ganador de la buena pro, para la suscripción del contrato, debe presentar su dirección del correo electrónico, siendo su responsabilidad mantenerlo activo durante la vigencia del contrato. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe De producirse la notificación de alguna decisión administrativa en el marco de la ejecución del contrato en el domicilio legal, no invalidará la notificación efectuada con anticipación por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. 1.22 Dirección para efectos de notificación El postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato deberá consignar un domicilio en la ciudad de Lima Metropolitana para efectos de la notificación y la dirección del correo electrónico, siendo su responsabilidad mantenerlo activo durante la vigencia del contrato. En caso sea necesario, la Entidad podrá notificar alguna actuación a través de correo electrónico, siempre que dichas notificaciones no reviertan formalidad alguna prevista en el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial y, por aplicación supletoria, en la LCE y su RLCE, siendo necesario acuse de recibo. De producirse la notificación de la decisión administrativa en el domicilio fiscal, no invalidará la notificación efectuada con anticipación por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad. 1.23 Tributos, licencias y otras obligaciones Serán de cargo del contratista todos los tributos, licencias, contribuciones, gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral del pago de aportaciones sociales y otras similares son exclusivamente responsabilidad del contratista. 1.24 Coordinación con entidades públicas y empresas de servicios El contratista a la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas gestiones con las Entidades Públicas, empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización. 1.25 Daños a terceros Constituye obligación del contratista asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes de agua, alcantarillado, teléfonos, electricidad, gas natural, canales de riego y demás daños a propiedad de terceros. La negativa del contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio que la municipalidad local o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantías de fiel cumplimiento. 1.26 Indemnizaciones Es obligación y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. 1.27 Responsabilidad del contratista El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del expediente técnico detallado y de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista se fija en siete (7) años, contados a partir del día siguiente de la conformidad de la recepción de obra. 1.28 Levantamiento digital Las obligaciones para determinar la ubicación exacta del terreno de la I.E., será a través del levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial y que deberán determinarse en el Expediente Técnico. 1.29 Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras El contratista deberá identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de obra, incluyéndolos dentro del análisis realizado en la planificación que forma parte de cada expediente técnico detallado, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva N°012-2017- “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe  Especialidades de Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, mecánicas y de Comunicaciones, (las que correspondan) para las edificaciones e instalaciones propuestas, tanto interiores como exteriores y complementos, funcionalidad de la propuesta en cada especialidad, detalles de diseño y constructivos, partidas, metrados y especificaciones Técnicas para cada especialidad. Incluye Planos generales y de detalle.  Ingeniería de Costos del proyecto, cotización de materiales de construcción, cotización de materiales en zona, costo de fletes, determinación de los análisis de costos unitarios por partida por especialidad, presupuesto de obra por especialidad y total, detalle de insumos por especialidad, programación de la obra, detalle de los cronogramas de ejecución, desembolsos.  Documento Final integrando el expediente. Para lo indicado se detallan las particularidades por especialidades y según los entregables en el Anexo I Plan de Contingencias  En las instituciones que cuentan con módulos prefabricados otorgados por el MINEDU, se deberá considerar la desinstalación, transporte e instalación (si es que corresponde) hacia el almacén de la Unidad de Gestión Educativa local (UGEL) o hacia la Institución Educativa que la UGEL señale y deberá contar con la autorización de la supervisión o inspector y la opinión técnica favorable de la entidad. 2.2 Requisitos del postor y de su personal 2.2.1. Requisitos del postor  El consultor puede ser persona natural o jurídica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado RNP, especialidad en Consultoría de Obras en Edificaciones y afines, Categoría B o superior según directiva.  El postor, podrá participar en forma individual o en consorcio, en concordancia a lo establecido en el literal f) del Artículo 37 del Reglamento PEC y en lo no dispuesto en el Reglamento PEC, se aplica de manera supletoria lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD. 2.2.2. Experiencia del postor El postor debe contar con experiencia en servicios de consultoría de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria: Se define como similares a la elaboración del expediente técnico o elaboración de estudios definitivos para toda obra de “Construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o creación de todo tipo de infraestructura educativa”. Según lo dispuesto en el D.S. 076-2005-RE (Reglamento Consular del Perú), y sus modificatorias, para la suscripción del contrato, en caso la documentación sea emitida en el extranjero, los documentos que sustentan la experiencia deberán ser legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Haya, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. 2.2.3. Personal especialista del postor. El postor deberá contar con un plantel profesional idóneo y con experiencia comprobada para cumplir los alcances de la prestación. Todos los profesionales deberán estar colegiados y habilitados al inicio de la prestación efectiva del servicio. A Personal especialista para la elaboración del expediente técnico detallado de la obra: Ítem Personal Especialista Cantidad 1 Jefe del proyecto 1 2 Especialista en Estructuras 1 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe 3 Especialista en Arquitectura 1 4 Especialista en Instalaciones Sanitarias 1 5 Especialista en Instalaciones Eléctricas 1 6 Especialista en Costos y Presupuestos 1  Nota: El personal especialista requerido está en función a su participación según la estructura de costos indicada en el anexo II. Se puede tener a un mismo personal especialista para varias Obras, siempre que sumadas sus incidencias de su participación sean menores a uno (1). B Formación y experiencia del personal especialista para la elaboración del expediente técnico. Personal especialista Formación académica Experiencia Profesional JEFE DEL PROYECTO Título profesional en Ingeniería. Civil y/o Arquitectura Con experiencia mínima de tres (03) años, como jefe de Proyectos y/o responsable y/o jefe de estudios y/o revisor en la elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de infraestructura educativa y/o edificaciones en general. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Título profesional en Arquitectura Con experiencia mínima de dos (02) años, como Especialista y/o Arquitecto y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de Arquitectura en edificaciones en la Elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Título profesional en Ingeniería Civil Con experiencia mínima de dos (02) años, como Especialista y/o Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de Estructuras en edificaciones en la Elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Título profesional en Ingeniería sanitaria Con experiencia mínima de dos (02) años, como Especialista y/o Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de Instalaciones Sanitarias en edificaciones en la Elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico. Con experiencia mínima de dos (02) años, como Especialista y/o Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánicas en edificaciones en la Elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Título profesional en Ingeniería Civil Con experiencia mínima de dos (02) años, como Especialista en Costos y Presupuesto y/o Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor de Costos y/o Presupuesto y Programación de Obras y/o la combinación de estos términos en la elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos. Nota 1: Estudios definitivos de obras de carácter público y/o privado para la construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estos términos de todo tipo de edificaciones. Nota 2: La experiencia de los profesionales será computables desde la colegiatura. Nota 3: El jefe de proyecto tendrá las siguientes funciones:  Será el interlocutor oficial del contratista y responsable de la coordinación entre las especialidades.  Será el responsable de conducir todas las actividades, planificar y programar la elaboración del expediente técnico y de coordinar el desarrollo de esta y de los documentos que lo sustenten. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe  Previa coordinación con la entidad desarrollará exposiciones sobre el avance del expediente técnico.  Coordinar con las instituciones que tengan relación con el expediente técnico para agilizar la elaboración del estudio.  Coordinar con los profesionales especialistas la absolución de consultas que formule la entidad dentro de los plazos establecidos.  Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar retrasos en la formulación del expediente técnico  Otras actividades necesarias para la oportuna culminación del expediente técnico. 2.2.4. Acreditación del Personal: A Formación Académica del Personal Especialista para la Elaboración del Expediente Técnico La formación académica se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Jefe de Proyecto del Estudio, y de los demás profesionales, antes del inicio de su participación efectiva en la elaboración del Expediente Técnico para la ejecución de la obra. Se precisa que para la acreditación se presentará copia de título profesional, siempre que este no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la SUNEDU. B Experiencia del Personal Especialista para la Elaboración del Expediente Técnico La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Jefe de proyecto del Estudio, y de los demás profesionales antes del inicio de su participación efectiva en la elaboración del expediente técnico para la ejecución de la obra. Se precisa que para la acreditación se presentará cualquiera de los siguientes documentos: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o Constancias y/o Certificados y/o Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal especialista propuesto contabilizadas desde la expedición de la colegiatura de dicho profesional. Según lo dispuesto en el D.S. 076-2005-RE (Reglamento Consular del Perú), y sus modificatorias, para la suscripción del contrato, en caso la documentación sea emitida en el extranjero, los documentos que sustentan la experiencia deberán ser legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Haya, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. Nota 1: Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y los apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes, y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento y fecha de emisión. Para la validación de la experiencia, en lo que respecta a la denominación del cargo y a la actividad, podrían aceptarse términos distintos a los señalados, siempre que el documento mediante el cual lo acredite señale fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales o similares a las señaladas en los requerimientos. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe Plazo 30 días, acumulados 60 días. El 2° Expediente Técnico Parcial será remitido a la Supervisión a los treinta (30) días luego de la comunicación de la aceptación del pronunciamiento de la Supervisión respecto al 1° entregable. De no entregar en el plazo previsto se procederá a aplicar las penalidades correspondientes a mora establecido en el numeral 2.9.1 El Supervisor y/o inspector en un plazo de hasta diez (10) días emitirá su conformidad y pronunciamiento a la Entidad alcanzando el 2° Entregable. La Entidad evaluará el pronunciamiento del Supervisor y/o Inspector remitiendo, de ser el caso, las observaciones que correspondan a la Supervisión en el plazo de hasta cinco (05) días, contados a partir del día siguiente en que se recibió el pronunciamiento del Supervisor y/o inspector. En caso de que no existieren observaciones al pronunciamiento de la Supervisión se procederá a emitir en un plazo de hasta cinco (05) días la segunda aprobación parcial del Expediente Técnico y el contratista procederá con la elaboración del 3° entregable a partir del día siguiente en que se comunica a la Supervisión y al contratista la aceptación del pronunciamiento de la Supervisión. El Supervisor y/o inspector dispondrá de un plazo de hasta cinco (05) días para absolver las observaciones al pronunciamiento remitidas por la Entidad. La Entidad evaluará el levantamiento de las observaciones y de no existir observaciones la Entidad procederá a emitir en un plazo de hasta cinco (05) días la segunda aprobación parcial del Expediente Técnico y el contratista procederá con la elaboración del 3° entregable a partir del día siguiente en que se comunica a la Supervisión y al contratista la aceptación del levantamiento de observaciones. Plazo 15 días, acumulados 75 días. El 3° Expediente Técnico Parcial será remitido a la Supervisión a los quince (15) días luego de la comunicación de la aceptación del pronunciamiento de la Supervisión respecto al 2° entregable De no entregar en el plazo previsto se procederá a aplicar las penalidades correspondientes a mora establecido en el numeral 2.9.1 El Supervisor y/o inspector en un plazo de hasta diez (10) días emitirá su conformidad y pronunciamiento a la Entidad alcanzando el 3° Entregable. La Entidad evaluará el pronunciamiento del Supervisor y/o Inspector remitiendo, de ser el caso, las observaciones que correspondan a la Supervisión en el plazo de hasta cinco (05) días, contados a partir del día siguiente en que se recibió el pronunciamiento del Supervisor y/o inspector. En caso de que no existieren observaciones al pronunciamiento de la Supervisión se procederá a emitir en un plazo de hasta cinco (05) la tercera aprobación parcial del Expediente Técnico y el contratista procederá con la compilación del Expediente Técnico final el que contendrá los 3 entregables aprobados a partir del día siguiente en que se comunica a la Supervisión y al contratista la aceptación del pronunciamiento de la Supervisión El Supervisor y/o inspector dispondrá de un plazo de hasta cinco (05) días para absolver las observaciones al pronunciamiento remitidas por la Entidad. La Entidad evaluará el levantamiento de las observaciones y de no existir observaciones la Entidad procederá a emitir en un plazo de hasta cinco (05) días la tercera aprobación parcial del Expediente Técnico y el contratista procederá con la compilación del Expediente Técnico final el que contendrá los 3 entregables aprobados a partir del día siguiente en que se comunica a la Supervisión y al contratista la aceptación del levantamiento de observaciones. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe Nota 1: El ET Final compilado con los tres (03) entregables aprobados se remitirá a la Entidad en un plazo de cinco días, en original (01) y tres (03) copias. Su incumplimiento es materia de penalidad establecido en otras penalidades. Nota 2: El incumplimiento por parte del consultor de la presentación del expediente técnico dentro de los plazos establecidos estarán sujetos a la penalidad por mora. Nota 3: El plazo que demande las revisiones o evaluaciones por parte de la entidad y la supervisión, no se computan para el plazo de ejecución contractual. El contratista deberá garantizar la presentación, como máximo en los plazos fijados de los entregables requeridos. El contratista debe levantar, en caso corresponda, las observaciones hasta su aprobación. El plazo de levantamiento de observaciones se computa a partir del día siguiente de la comunicación física o virtual por parte de la Entidad, el que llegue primero, debiendo ser presentado en mesa de partes de la entidad. 2.4.1 Conformidad La conformidad final de la prestación por la elaboración del Expediente Técnico final será emitida por la supervisión y junto con la aceptación del pronunciamiento final de la supervisión emitida por la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres -UGRD, se procederá a la aprobación final del Expediente Técnico mediante un acto resolutivo. 2.4.2 Del Plan de Trabajo (PDT) El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento de la elaboración del expediente técnico, estudio topográfico. Se indicará la metodología utilizada para el desarrollo de dicha actividad. Para ello, el contratista, conjuntamente con su equipo mínimo, deberá realizar y proponer un cronograma que considere el planteamiento técnico del Expediente. El plan de trabajo abarcará la planificación y el desarrollo de los componentes del proyecto, estableciendo los recursos humanos, administrativos, logísticos y financieros, necesarios para el desarrollo de cada componente y actividad. El plan de trabajo que será presentado por el contratista debe contener como mínimo lo siguiente:  Metodología de elaboración del expediente técnico.  Organigrama de personal.  Actividades a realizar.  Cronograma de Actividades con ruta crítica.  Anexos. El plan de trabajo será presentado como requisito para la firma de contrato para la elaboración del expediente técnico. 2.5 Elaboración del Expediente Técnico En el Anexo I se consigna el detalle del contenido del Expediente técnico y lo que contiene cada entregable. 2.6 Fórmula de reajuste. Los reajustes son determinados según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento PEC. Los pagos estarán sujetos al reajuste mensual aplicando la siguiente relación: 𝑃𝑟 = 𝑃𝑜 𝑥 𝐼𝑟 𝐼𝑜⁄ Donde: Pr : Presupuesto reajustado. Po : Presupuesto contratado. Ir : Índice de precios al consumidor publicados por INEI correspondiente al mes efectivo de pago. Io : Índice de precios al consumidor publicados por INEI correspondiente al mes considerado en el contrato para la determinación del valor referencial. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe Por lo tanto, el contratista calculará en sus facturas el monto resultante de la aplicación de la fórmula anteriormente expresada, cuyas variaciones serán mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los índices de precios al consumidor publicados por el INEI a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizarán las regularizaciones necesarias. 2.7 Forma de pago La Entidad realizará el pago de la contraprestación del Expediente Técnico detallado, pactada a favor del contratista, a la aprobación del primer entregable el 30%, a la aprobación del segundo entregable el 50% y a la aprobación de expediente técnico final detallado mediante Acto Resolutivo el 20%. El pago se realizará de conformidad al artículo 71 del Reglamento PEC. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:  Conformidad de la Entidad, previo informe del supervisor o inspector.  Comprobante de pago.  Acto resolutivo de aprobación del expediente técnico. 2.8 Supervisión y control El control de la correcta evaluación del Expediente Técnico es responsabilidad del supervisor y/o inspector y la entidad. El contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional, técnico y de la infraestructura propuesta; antes y durante la ejecución contractual, el incumplimiento generará penalidad. 2.9 Penalidades Se podrán aplicar las penalidades por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 2.9.1 Penalidad por mora en la ejecución de la prestación. La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad Diaria = 0.10 x monto contractual F x plazo en días Dónde: F= 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días. a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40 b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25 2.9.2 Otras Penalidades para la elaboración del expediente técnico Otras penalidades, de acuerdo al artículo 62 del Reglamento PEC, según el siguiente detalle: N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 1 En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. 50% de una UIT(*) por cada día y por cada personal Según informe del “Supervisor o inspector, según corresponda” “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe o Deberá describirse la estructura existente, estado de la construcción, indicando medidas, alturas, materiales constructivos de paredes columnas, techos, interruptores, tomacorrientes, artefactos eléctricos, tableros, etc. o Anexar un mínimo de 36 fotografías incluyendo panorámicas que sustente: o Detalles de estructura existente (Aulas, pasadizos, escaleras, etc.), donde se muestre el estado de las edificaciones, vanos, coberturas, materiales con que han sido construidos, etc. o Dos de las vistas deben ser panorámicas, que puede ser traslapada (incluir el esquema de trabajo de campo). o El formato de presentación de los trabajos descritos anteriormente, se hará de acuerdo a lo indicado en el Anexo I, adjunto a este documento. b. Estudio evaluación estructural: Los trabajos a realizar en este estudio, como mínimo, deben considerar:  Inspección y Verificación de los elementos estructurales y arquitectónicos: Se llevará a cabo la inspección detallada del estado en que se encuentran la edificación objeto de la evaluación, tomando las medidas necesarias de sus elementos arquitectónicos y estructurales, distancias entre ejes, alturas de entrepiso y recabar toda la información necesaria que será de utilidad para la elaboración de los expedientes. Se deberá elaborar los planos de levantamiento estructural en el que se muestren las verdaderas dimensiones y orientación de las columnas, zapatas auscultadas, cimientos, techos, vigas, indicando sus características constructivas, conforme lo detallado en el numeral 4.1 del presente Término de Referencia.  Auscultación de la cimentación: Se efectuará como mínimo un programa con las siguientes auscultaciones de Cimentación: siendo dos (02) en los elementos de cimentación más representativos de la estructura. Para ello se realizarán exploraciones mediante el descubrimiento de la cimentación verificando su tipo, dimensiones y niveles de cimentación. La ubicación exacta de las excavaciones las determinará el Consultor en coordinación con la Entidad. Una vez obtenida la información y tomadas las fotos necesarias se deberá reparar los pisos afectados producto de la exploración con acabados de mortero cemento arena. Lo anterior será incluido en el Estudio de Suelos, y la capacidad portante será estimada a la profundidad de las cimentaciones de los Módulos que serán reforzados.  Determinación de la Calidad del concreto de las estructuras: Para el Reforzamiento se extraerán obligatoriamente 03 testigos (dos extraídas en columna y otra en viga por piso) del concreto existente con broca diamantina tanto de columnas como de vigas en cada una de las edificaciones a reforzar y rehabilitar. La selección de los elementos materia de dicha evaluación la efectuará el Consultor según el estado en que se encuentren los mismos y de manera que no se comprometa el funcionamiento estructural de las edificaciones. Una vez tomadas las muestras se deberá restituir el concreto extraído con concreto expansivo, aplicando previamente una resina epóxica para lograr la adherencia adecuada. Todas las pruebas, análisis y resanes que se requieran estarán incluidas dentro del presupuesto del Consultor, no siendo responsabilidad de LA ENTIDAD ningún costo adicional por toma de muestras fallidas, equivocadas o cualquier otro concepto que no sea expresamente autorizado. Las muestras deberán estar debidamente identificadas y los certificados de laboratorio que se emitan deberán indicar dicha ubicación, la misma que deberá figurar mediante una leyenda apropiada en los planos de levantamiento de daños o de levantamiento de estructuras.  Verificación del Refuerzo en los Elementos Estructurales: Se verificará el diámetro del refuerzo principal y de confinamiento existente en vigas y columnas en ubicaciones que no comprometan el funcionamiento estructural de la edificación. Se efectuará por lo menos una verificación en el refuerzo de vigas y otra en columnas por cada edificación. Finalizada la exploración se restituirán los acabados aplicando la resina epóxica necesaria para la adecuada adherencia del nuevo mortero sobre el concreto antiguo. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe  Evaluación y Análisis Sísmico de las estructuras existentes: Con las dimensiones efectivas de los elementos estructurales (sin acabado), obtenidas en campo y con los resultados experimentales de las características mecánicas de los materiales y las características del suelo de fundación se ejecutará el Análisis Sísmico de la edificación, para determinar su respuesta sísmica, bajo la norma sismo resistente RNE vigente y E-030 de 2019. El Consultor adjuntará los esquemas tridimensionales de pórticos debidamente identificados y elaborará los cuadros de resumen que muestren los desplazamientos máximos y distorsiones de la edificación estudiada, además cuadros donde se compare la capacidad de los elementos auscultados frente a la demanda, mostrando el comparativo con las limitaciones encontradas en las normas respectivas. Para los análisis sísmicos el Consultor empleará únicamente los métodos permitidos por ambas normas citadas en la parte precedente. Adicionalmente se presentarán los listados del ingreso de datos y salida de los resultados de acuerdo al tipo de análisis adoptado.  Informe Técnico de Evaluación Estructural: Se presentará un Informe Técnico Integral con los resultados de la Evaluación de campo y Análisis de Cálculo efectuados, las conclusiones y recomendaciones que se originen del estudio, definiendo aspectos sobre la calidad de la construcción, gravedad de las deficiencias constructivas (estructurales, no estructurales), nivel de servicio de las edificaciones (bueno, regular, en riesgo de colapso, etc.) y zonas vulnerables sísmicamente. El Informe deberá concluir con claridad, sobre los resultados encontrados en el análisis estructural de la edificación analizada, así como también se deberá orientar con alternativas de solución adecuadas, en el caso de que la estructura presentara alguna deficiencia de rigidez o capacidad en sus elementos estructurales, precisando con esquemas a escala gráfica las acciones que se deben considerar en el reforzamiento de la estructura evaluada. Asimismo, se incluirá un plano de replanteo de los elementos estructurales, de toda la edificación en estudio, con las dimensiones reales y existentes encontradas y verificadas por el consultor. c. Rehabilitación y reforzamiento. Sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de Evaluación Estructural Preliminar, se procederá a elaborar los Proyectos de Rehabilitación y/o Reforzamiento Estructural de la Institución Educativa (en caso corresponda), cuyo Expediente Técnico debe contar con toda la documentación técnica detallada en el Anexo I punto 3 (primer entregable) de los Términos de Referencia principales al que corresponde este Anexo, haciendo hincapié en el contenido de la siguiente documentación técnica:  Memoria Descriptiva de Arquitectura: En la cual se indicarán las consideraciones generales establecidas para las modificaciones del diseño arquitectónico, donde se detallarán las metas a trabajar en la especialidad, como complementación de la obra de reforzamiento.  Memoria Descriptiva de Estructuras: En la cual se indicarán las consideraciones generales para el diseño del reforzamiento, los parámetros sísmicos utilizados, la hipótesis de funcionamiento del sistema de reforzamiento adoptado en cada caso, la relación de trabajos a ejecutar y las áreas techadas de todas las edificaciones a reforzar.  Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctrica: En la cual se indicarán las consideraciones generales establecidas para las modificaciones en el diseño existente, de conformidad con la normatividad vigente, donde se detallarán las metas a trabajar en la especialidad, como complementación de la obra de reforzamiento y de acuerdo a los Términos de Referencia adjuntos.  Memoria de Cálculo de Estructuras: Utilizando los métodos permitidos por ambas normas E.030 y E.060, presentarán los listados del ingreso de datos y salida de los resultados de acuerdo al tipo de análisis adoptado, resumen del listado de las hojas donde están los máximos desplazamientos en ambas direcciones, que aparecerán en el resumen en los planos respectivos y que permite la Norma. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe  Se incluirán y detallarán todas las cargas consideradas en el análisis, coeficientes sísmicos, cortantes en la base y su distribución en altura, impresión de los resultados del análisis de la edificación reforzada, esquemas de pórticos y detalles especiales aclaratorios del diseño de elementos estructurales.  Se indicarán claramente en un cuadro los máximos desplazamientos totales y relativos de entrepiso obtenidos del análisis sismorresistente para cada dirección (ejes X-X e YY), comparándolos con los valores máximos permisibles de acuerdo a las Norma respectivas.  Informe Técnico Económico: El consultor deberá de realizar un informe técnico económico para determinar si el costo de la rehabilitación está por encima o por debajo de una edificación nueva a nivel de toda la Institución Educativa. d. Demolición. Para la demolición de la Infraestructura deberá de identificar las características del problema educativo, elaborar un diagnóstico de la Infraestructura con respecto al terreno, incluir los aspectos generales considerando la inspección técnica y evaluación estructural de las edificaciones existentes (características estructurales, descripción, resultado de la evaluación estructural), además deberá de contar con un modelamiento de la infraestructura existente con aplicación de normas vigentes para determinar su cumplimiento de ser el caso. En el informe técnico deberá de considerar claramente en sus recomendaciones la demolición que estará debidamente sustentada. 2.11 Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obras: El enfoque integral de la Gestión de Riesgos en la ejecución de obras, se realizará de conformidad a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Decreto Supremo N° 017-2018-MINAM y Anexos, y sus respectivas modificatorias. También se deberá tener presente la R.M. N° 094-2019-MINAM. Asimismo, deberá contemplar por lo menos, los siguientes procesos: A Identificar Riesgos: Durante la elaboración del expediente técnico se deben identificar los riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de ejecución. Mínimamente podemos identificar los siguientes riesgos:  Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o en la calidad de la infraestructura, nivel del servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra.  Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o mayores plazos durante el periodo de construcción, las cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.  Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones de medio o del proceso geológico sobre su ámbito de influencia y estará estipulado en los estudios de la fase de formulación y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura.  Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construcción por una deficiente identificación y cuantificación de las interferencias o servicios afectados.  Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.  Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.  Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos públicos distintos de la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construcción.  Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe III. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 3.1 Requisitos del Postor  Persona natural o jurídica inscrita en el RNP como ejecutor de Obra.  El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.  El Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.  El Postor no debe estar inmerso en ninguna causal de impedimento señalado en el Articulo N° 11 de la LCE  El postor, podrá participar en forma individual o en consorcio, en concordancia a lo establecido en el literal f) del Artículo 37 del Reglamento PEC y en lo no dispuesto en el Reglamento PEC, se aplica de manera supletoria lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD. 3.2 Requisitos del postor y su personal 3.2.1 Experiencia del Postor El postor debe contar con experiencia como ejecutor de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se define como similares a la construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estos términos de obras de carácter público y/o privado de todo tipo de infraestructura educativa. Según lo dispuesto en el D.S. 076-2005-RE (Reglamento Consular del Perú), y sus modificatorias, para la suscripción del contrato, en caso la documentación sea emitida en el extranjero, los documentos que sustentan la experiencia deberán ser legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Haya, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. 3.2.2 Personal para la ejecución de Obra El Postor deberá contar con un plantel profesional idóneo y con experiencia comprobada para cumplir los alcances de la prestación. Todos los profesionales deben estar colegiados y habilitados al inicio de su participación efectiva del servicio. A Personal especialista para la ejecución de la obra Nota: El personal especialista requerido está en función a su participación según la estructura de costos indicada en el anexo II. B Formación y experiencia del Personal Especialista para la ejecución de obra. PERSONAL ESPECIALISTA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL RESIDENTE DE OBRA Título profesional en Ingeniería. Civil y/o Arquitectura Con experiencia mínima de tres (03) años, como: Supervisor y/o Residente y/o Inspector de Obras y/o jefe de Supervisión, en obras de infraestructura educativa y/o obras similares. N° Personal Especialista Cantidad 1 Residente de Obra 1 2 Especialista en Estructuras 1 3 Especialista en Arquitectura 1 4 Especialista en Instalaciones Sanitarias 1 5 Especialista en Instalaciones Eléctricas 1 6 Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional 1 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe PERSONAL ESPECIALISTA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Título Profesional en Ingeniería Civil. Con experiencia mínima de dos (02) años, como especialista en Estructuras y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador de la especialidad de estructuras en la ejecución y/o supervisión de obras similares. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Título Profesional en Arquitectura. Experiencia mínima de dos (02) años, como Especialista y/o Arquitecto y/o Residente y/o jefe y/o Responsable y/o coordinador de la especialidad de arquitectura en la ejecución y/o supervisión de obras similares. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS Título profesional en Ingeniería Sanitaria. Con experiencia mínima de dos (02) años, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o jefe y/o Responsable y/o Coordinador de la especialidad de instalaciones sanitarias en la ejecución y/o supervisión de obras similares. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Título Profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico. Con experiencia mínima de dos (02) años, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o jefe y/o Responsable y/o Coordinador de la especialidad de instalaciones eléctricas en la ejecución y/o supervisión de obras similares. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Título Profesional en Ingeniería Civil y/o Ingeniero Industrial. Con experiencia mínima de dos (02) años, como: Especialista y/o ingeniero supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador de seguridad en obras en general. Nota 1: Se define como similares a la construcción y/o reconstrucción y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o creación y/o la combinación de estos términos de obras de carácter público y/o privado de todo tipo de edificaciones. Nota 2: La experiencia de los profesionales será computables desde la colegiatura. 3.2.3 Acreditación del personal y su permanencia A Formación Académica del Personal Especialista para la Ejecución de la Obra La formación académica se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y Jefe de Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. Se precisa que para la acreditación se presentará copia de título profesional, siempre que este no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la SUNEDU. B Experiencia del Personal para la Ejecución de la Obra La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y Jefe de obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de obra. Se precisa que para la acreditación se presentará cualquiera de los siguientes documentos: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o Constancias y/o Certificados y/o Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal especialista propuesto contabilizadas desde la expedición de la colegiatura de dicho profesional. Según lo dispuesto en el D.S. 076-2005-RE (Reglamento Consular del Perú), y sus modificatorias, para la suscripción del contrato, en caso la documentación sea emitida en el extranjero, los documentos que sustentan la experiencia deberán ser legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Haya, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe Nota 1: En los documentos que acrediten la experiencia deben incluir los nombres y los apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes, y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento y fecha de emisión. Para la validación de la experiencia, en lo que respecta a la denominación del cargo y a la actividad, podrían aceptarse términos distintos a los señalados, siempre que el documento mediante el cual lo acredite señale fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales o similares a las señaladas en los requerimientos. Nota 2: No será necesaria la acreditación de formación o experiencia del personal de apoyo. Solo se deberá adjuntar la declaración jurada a la entrega del plan de trabajo, que contendrá mínimamente nombre, cargo, ubicación de la oficina donde prestará apoyo, correo electrónico y números telefónicos (fijo y móvil). Si durante la ejecución del servicio se hiciera el cambio de algún personal de apoyo, este cambio deberá ser notificado formalmente, es decir por escrito y por correo electrónico (previo al cambio). 3.2.4 Equipamiento mínimo El postor debe contar como mínimo con los siguientes equipos por obra: N° DESCRIPCION DEL EQUIPO CANTIDAD 1 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3 1 2 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 1 3 VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP, 2.40’’ 1 4 MAQUINA SOLDADORA 1 5 ESTACION TOTAL INCLUYE TRIPODE 1 Nota 1: El postor podrá proponer equipos y maquinarias que supere el mínimo de características solicitadas en capacidad, y/o características. Nota 2: El postor adjudicado para la suscripción del contrato deberá presentar la documentación que acredite el equipamiento estratégico con: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 3.3 Cuaderno de obra En la fecha de entrega del terreno, el contratista apertura el Cuaderno de Obra Digital según lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 00023-2021-ARCC/DE, que aprueban uso de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, para las obras ejecutadas bajo el marco normativo del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios. El inspector de obra, supervisor de obra y/o residente de obra son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra digital, el cual ejercerá esta labor de forma exclusiva e indelegable. 3.4 Forma de pago La Entidad pagará la contraprestación al contratista en soles, en periodos de valorización mensual y bajo el sistema de precios unitarios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 83° del Reglamento PEC. De ser el caso, y de encontrarse la ejecución de la obra en el mes de diciembre, la periodicidad de la valorización de dicho mes será quincenal; por tanto, corresponderá presentar dos valorizaciones. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 6 Cuando el Contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica luego de tres (3) días de ser requerido por el Supervisor y/o inspector, concordante con el cronograma de ejecución de obra. 20 % de una UIT(*) por cada ocurrencia. Según informe del “Supervisor o inspector según corresponda”. 7 Por no presentar y/o no se encuentre vigente la póliza SCTR y/o no tenga cubierto al 100% a los trabajadores que se encuentren ejecutando la obra. 25 % de una UIT (*) por cada ocurrencia. Según informe del “Supervisor o inspector según corresponda”. 8 Cuando no se presente los cronogramas actualizados a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra dentro del plazo estipulado. 20 % de una UIT(*) por cada día de atraso. Según informe del “Supervisor o inspector según corresponda”. 9 Cuando el contratista realice la subcontratación de una parte de sus prestaciones sin la autorización escrita de la entidad. 0.5 %, del monto de ejecución de obra aprobado en el expediente técnico por cada ocurrencia. Según informe del “Supervisor o inspector según corresponda”. (*) La UIT se aplicará el valor de referencia vigente establecido por el MEF a la firma del contrato. Al detectarse alguna penalidad, el Supervisor y/o Inspector deberá comunicarle al contratista que se le aplicará la penalidad correspondiente en la siguiente valorización o en la valorización final, según corresponda. El Supervisor y/o inspector de Obra llevará un control de las penalidades aplicadas y comunicará al administrador del contrato, en caso se haya alcanzado el tope (10% del monto de contrato vigente), pudiendo ser causal de resolución del contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 63° del Reglamento PEC). 3.11 Fórmula de reajuste Conforme al artículo 19° del Reglamento PEC, los pagos estarán sujetos a la fórmula de reajuste Las valorizaciones serán mensuales (cada 30 días calendarios. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 3.12 Obligaciones del contratista  Cumplir con las obligaciones que se establecen en: El Reglamento PEC.  Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y demás documentos del procedimiento de selección en el plazo establecido conforme al cronograma de avance de obra.  El contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para el cumplimiento de la obra, siendo el único responsable por la seguridad personal y/o de otros “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadía, alimentación y traslado de personal y/o equipo, será por cuenta del contratista en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos criterios.  Elaborar y cumplir el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional en función de su propio sistema de ejecución de la obra, cumpliendo lo establecido en la Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El Plan es responsabilidad del contratista y se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del Supervisor y/o inspector de la obra, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su disposición. El Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional está basado en el ciclo compuesto por las siguientes etapas: planificación (plan), desarrollo (do), verificación o comprobación (check) y actuación consecuente (act) y que constituye, como es sabido, la espiral de mejora continua.  Elaborar y cumplir durante la ejecución contractual el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, en el marco de la Resolución Ministerial N° 1275-2021- MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.  Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produce un atraso injustificado en el avance físico valorizado de la obra, se procederá de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 88° del Reglamento PEC.  Contar con la tecnología de información (software y hardware necesaria que le permita la realización de reuniones virtuales de todo el personal especialista y mantener informado a la supervisión y/o inspector y Entidad en donde se puedan presentar los diferentes avances, consultas y cualquier situación que amerite y sea solicitada por la supervisión y la entidad de manera anticipada.  Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas, Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra.  Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios para garantizar la calidad de la obra.  Durante la ejecución de la obra se debe contar de forma permanente y directa con el Residente de obra, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75° del Reglamento PEC.  Dentro de los diez (10) días calendarios de culminada la obra, deberá remitir al Supervisor y/o inspector los Planos Post Construcción para su revisión y conformidad. Además, deberá cumplir con el artículo 94° del Reglamento PEC, Liquidación del Contrato de Obra y efectos.  A los tres (3) días calendario siguientes de iniciado el plazo de ejecución de la obra, el contratista presentará a la Supervisión y/o inspector la actualización de todos los calendarios y programación de obra contractuales (Cronograma de ejecución de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos, calendario de utilización de maquinaria de haber sido solicitado por las Bases y Programación CPM) con la fecha de inicio de obra.  Para la cancelación de las valorizaciones, el contratista tendrá en cuenta los plazos y procedimientos establecidos en el artículo 83° del Reglamento PEC.  Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de material e insumos a utilizarse en la obra, deberá ser formulada con una anticipación mínima de tres (3) días de la fecha prevista en el calendario de adquisiciones de materiales o insumos. Cualquier situación que perjudique a la obra por esta circunstancia será de única responsabilidad del contratista. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe  El proceso constructivo de todos los cercos perimétricos se realizará en forma paralela. Por consiguiente, cada cerco tendrá su cronograma de ejecución, dentro del plazo contractual..  La programación de obra CPM y cronograma valorizado de avance de obra que presente el contratista para efectos de la suscripción del contrato debe adecuarse a lo siguiente: a) La programación de obra CPM debe de incluir todas las partidas del presupuesto de obra. b) La curva de programación debe obedecer a la campana de Gauss. c) Conjuntamente con la programación CPM se adjuntará la programación Gantt vinculada a esta, en la que se aprecien todas las partidas del presupuesto de obra. d) El cronograma y calendario de avance de obra y valorización deben estar vinculados a la programación CPM.  Presentar las Pólizas de Seguro CAR y SCTR por el monto contratado, con vigencia “desde el inicio de ejecución de la obra, hasta la recepción de la misma a través del Acta correspondiente. La póliza de seguros CAR y SCTR para el personal encargado de la ejecución de la obra, deberá ser presentado como máximo a los tres (3) días calendarios siguientes de la comunicación de la aprobación del expediente técnico detallado, y la póliza de SCTR para el personal encargado de la elaboración del expediente técnico detallado deberá ser presentado para el inicio de la elaboración del Expediente Técnico. Antes del ingreso de cualquier personal a obra este debe contar con su SCTR vigente, el cual debe ser validado por la supervisión.  La terminación de la ejecución de obra no extingue las responsabilidades del contratista. 3.13 Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra La entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la Liquidación del contrato de obra, en un plazo de hasta 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la Liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 3.14 Estructura de Costos Se adjunta en el anexo II. IV. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 4.1 Objetivo Específico Se adquirirá el mobiliario escolar y se instalará el equipamiento para la Institución Educativa, en el marco de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 626-2019-MINEDU que aprueba la norma técnica denominada “Modulo Básico de Reconstrucción frente a Desastres para la intervención del sector Educación, comprendida en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios y por la RM N° 499-2018-MINEDU. 4.2 Alcance El contratista deberá proveer el mobiliario y equipamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el expediente técnico. 4.3 Especificaciones Técnicas Las Especificaciones Técnicas del equipamiento, el mobiliario escolar con los respectivos Planos y características se encuentran detallados en el expediente técnico, donde se adjunta información proporcionada por las áreas competentes del PRONIED. Cabe precisar que el contratista deberá considerar el material de la descripción de los muebles indicados en la RM N° 499-2018-MINEDU, asimismo el equipamiento deberá ser el considerado en la resolución con las características establecidas en las especificaciones técnicas (Ver Anexo 1 de la RM N° 499-2018-MINEDU). 4.4 Plazo De Ejecución El plazo de ejecución del mobiliario y equipamiento estará dentro del plazo contractual de la ejecución de la obra. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe 4 Especialista en Instalaciones Sanitarias Con experiencia mínima de dos (02) años, como Especialista y/o Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de Instalaciones Sanitarias en edificaciones en la Elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos 5 Especialista en Instalaciones Eléctricas Con experiencia mínima de dos (02) años, como Especialista y/o Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor y/o Supervisor en la Especialidad de Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánicas en edificaciones en la Elaboración y/o supervisión de Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos 6 Especialista en Costos y Presupuestos Con experiencia mínima de dos (02) años, como Especialista en Costos y Presupuesto y/o Ingeniero y/o jefe y/o Responsable y/o Revisor de Costos y/o Presupuesto y Programación de Obras y/o la combinación de estos términos en la elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos. Acreditación: La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Jefe de proyecto del Estudio, y de los demás profesionales antes del inicio de su participación efectiva en la elaboración del expediente técnico para la ejecución de la obra. (Anexo N° 5) C.3 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Requisitos: N° PERSONAL ESPECIALISTA FORMACIÓN ACADÉMICA 1 Residente de Obra Título profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura. 2 Especialista en Estructuras Título profesional en Ingeniería Civil. 3 Especialista en Arquitectura Título profesional en Arquitectura. 4 Especialista en Instalaciones Sanitarias Título profesional en Ingeniería Sanitaria. 5 Especialista en Instalaciones Eléctricas Título profesional de Ingeniero Electricista y/o Ingeniería Mecánica Eléctrica. 6 Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional Título profesional en Ingeniería Civil y/o Ingeniería Industrial. Acreditación: Se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y Jefe de Obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra. (Anexo N° 5) C.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe Requisitos: N° PERSONAL ESPECIALISTA EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA 1 Residente de Obra Con experiencia mínima de tres (03) años, como: Supervisor y/o Residente y/o Inspector de Obras y/o jefe de Supervisión, en obras de infraestructura educativa y/o obras similares. 2 Especialista en Estructuras Con experiencia mínima de dos (02) años, como especialista en Estructuras y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador de la especialidad de estructuras en la ejecución y/o supervisión de obras similares. 3 Especialista en Arquitectura Experiencia mínima de dos (02) años, como Especialista y/o Arquitecto y/o Residente y/o jefe y/o Responsable y/o coordinador de la especialidad de arquitectura en la ejecución y/o supervisión de obras similares. 4 Especialista en Instalaciones Sanitarias Con experiencia mínima de dos (02) años, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o jefe y/o Responsable y/o Coordinador de la especialidad de instalaciones sanitarias en la ejecución y/o supervisión de obras similares. 5 Especialista en Instalaciones Eléctricas Con experiencia mínima de dos (02) años, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o jefe y/o Responsable y/o Coordinador de la especialidad de instalaciones eléctricas en la ejecución y/o supervisión de obras similares. 6 Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional Con experiencia mínima de dos (02) años, como: Especialista y/o ingeniero supervisor y/o jefe y/o responsable y/o coordinador de seguridad en obras en general. Acreditación: La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato en el caso del Residente y Jefe de obra, de corresponder, y de los demás profesionales, antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de obra. (Anexo N° 5) C.5 EQUIPAMIENTO Requisitos: N° DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO CANTIDAD 1 Mezcladora de concreto tambor 18 hp, 11-12 p3 1 2 Compactador vibratorio tipo plancha 4 hp 1 3 Vibradora de concreto 4 hp, 2.40’’ 1 4 Maquina Soldadora 1 5 Estación Total incluye Trípode 1 Acreditación: Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 5) “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe VI. LISTA DE ANEXOS ANEXO I : CONTENIDO EXPEDIENTE TECNICO. ANEXO II : ESTRUCTURAS DE COSTOS. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe SEGUNDA ELABORACION PARCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO: ESPECIALIDADES. Desarrollo de Planos a nivel constructivo por especialidades. Notas en los planos incluyendo tipo y calidad de materiales a utilizar 1. Diseños Arquitectónicos de Edificios  Memoria descriptiva del proyecto.  Plano Clave de Intervenciones primarias y complementarias  Planos de localización y ubicación del proyecto.  Planos de plantas arquitectónicas.  Planos de plantas típicas.  Plantas de techos.  Planos de elevaciones.  Planos de secciones.  Planos de cielos reflejados.  Planos de detalles constructivos.  Planos de puertas, ventanas y muebles.  Planos de acabados.  Planos de muebles y ubicación de equipos en el caso de áreas especiales.  Planos ampliados de áreas especiales, típicas o modulares.  Plano de detalles de pasillos y andenes cubiertos y descubiertos.  Perspectivas de conjunto y de detalles de diseño.  Simbología.  Especificaciones técnicas. 2. Diseños arquitectónicos de obras complementarias – veredas – patios - LD.  Plano General del planteamiento Arquitectónico de la I. E. Intervención de Pabellones y Complementos  Plano Clave de Intervenciones primarias y complementarias  Planos de plantas arquitectónicas.  Planos de detalles arquitectónicos.  Plano de detalles estructurales y arquitectónicos.  Planos de elevaciones.  Planos de secciones. 3. Diseño Estructural  Planos de detalles estructurales.  Planos de elevaciones y secciones estructurales. Armaduras, muros y cerramientos.  Planos de plantas estructurales de los edificios.  Planos y detalles estructurales de obras secundarios (cercos, obras exteriores, etc.)  Plano de especificaciones generales. (cuadros de vigas, columnas, tipos de muros, tipos de fundaciones, etc., y especificaciones estructurales básicas).  Memorias de cálculos.  Especificaciones Técnicas. 4. Diseño Eléctrico  Notas escritas en los planos incluyendo tipo y calidad de materiales a utilizar.  Planos del sistema de iluminación y conmutación en general con sus detalles.  Planos del sistema de toma corrientes de uso general con sus detalles. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe  Planos de instalaciones de Fuerza con sus detalles.  Programación de paneles.  Diagrama unifilar del sistema.  Sistema de aterramiento con sus detalles.  Sistema de canalización.  Planos de simbología.  Memoria de cálculos.  Especificaciones técnicas. 5. Diseño Electromecánico (De corresponder)  Notas escritas en los planos incluyendo tipo de calidad de materiales a utilizar.  Planos de requerimientos constructivos, fosas, anclas, platinas de sujeción, requerimientos estructurales específicos, etc. Instalaciones, detalles y gráficos específicos de los equipos electromecánicos, ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, portones levadizos y/o similares. Información técnica de los fabricantes y/o subcontratistas encargados de su instalación.  La demanda eléctrica, instalaciones especiales y otros requisitos de cada uno de los motores eléctricos, (bombas de agua, plantas de emergencia, motores para ascensores, escaleras, etc.), que operan a estos equipos a instalarse deberán ser diseñados y descritos en un expediente especial para ello y además agregarse como documento anexo en el expediente técnico del proyecto, y constará de cantidad de equipos y sus ubicaciones, tipo de equipos, marcas, modelos, características de los equipos, potencia (KW, HP,) tensión en voltios, amperajes, fases de potencia, frecuencia, etc.  Memoria de cálculos  Especificaciones Técnicas 6. Diseño de instalaciones sanitarias e hidráulicas.  Plano de planta de conjunto y simbología del sistema de abastecimiento de agua potable.  Plano de planta de conjunto y simbología del sistema de drenaje sanitario.  Plano de planta del conjunto y simbología del sistema de drenaje pluvial.  Planos de planta y detalles de instalaciones hidrosanitarias en cada uno de los edificios del proyecto.  Planos de isométricos y detalles de instalaciones hidrosanitarias en cada uno de los edificios del proyecto.  Planos de planta, elevaciones, secciones y detalles de estaciones de bombeo de agua potable y suministro de agua al sistema de protección contra incendios.  Planos de planta, elevaciones, secciones y detalles del sistema de potabilización del agua y para tratamiento y disposición final de aguas residuales.  Planos de plantas, elevaciones, secciones y detalles del sistema de eliminación de basura e incineración de documentos.  Planos de detalles generales.  Memoria de cálculos  Especificaciones técnicas. 7. Diseño sistema de agua potable  Notas en los planos incluyendo tipo y calidad de materiales a utilizar.  Descripción del sistema que se empleará.  Análisis de calidad de agua, caudal de la fuente y profundidad de la misma.  Criterios de diseño y memoria de cálculo.  Planos en planta de ubicación de pozos, cisternas y depósitos.  Planos en planta, elevaciones, secciones y detalles de conexiones con el sistema público.  Notas en planos con especificaciones técnicas y material a utilizar. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe  Planos de simbología.  Planos de isométricos del sistema y detalles.  Planos de planta, elevaciones, secciones y detalles de tanque elevado y cisterna (incluyendo anotaciones sobre especificaciones técnicas de bombeo, filtros y proceso de construcción).  Planos de detalles generales.  Memoria de cálculo  Especificaciones Técnicas TERCERA ELABORACION PARCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO: COSTOS Y PRESUPUESTOS. 1. Planilla de sustento de Metrados de cada una de las partidas, y con los croquis explicativos de ser el caso. Los metrados del Expediente Técnico deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso lo requiere. La presentación de la memoria de cálculo de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel o similar. No se admitirán memorias de cálculo de metrados elaborados en forma manual. Los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del valor referencial, por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. Una adecuada sustentación de los metrados reduce los errores y omisiones que pudieran incurrirse en la presentación de las partidas conformantes del presupuesto, por cuanto estos son utilizados por el postor para establecer el monto de su oferta. 2. Desagregado de Gastos Generales Los Gastos Generales de la Obra deberán incluir como mínimo, los siguientes rubros: gastos directos, indirectos, financieros y de licitación / contrato. Dentro de los gastos directos de la Obra se deberá considerar: salarios del personal de la Obra, gastos por movilidad, gastos por alimentación, gastos de apoyo logístico, entre otros. Estos gastos están relacionados directamente con el tiempo de duración de la Obra. Dentro de los Gastos Indirectos de la Obra se deberá considerar: salarios del personal, de la oficina central, gastos de útiles de oficina, mobiliario y gastos logísticos en general. Estos gastos dependen directamente del plazo de ejecución de la Obra. Los gastos financieros incluyen los costos por cartas fianzas y el pago a SENCICO, entre otros. Los gastos de Licitación y del Contrato incluyen los costos generados durante el proceso de la licitación y durante la firma del contrato, tales como copias legalizadas y gastos notariales, entre otros. 3. Cálculo del flete (si fuera el caso). Deberá consignarse el flete de acuerdo con lo señalado en el EIB 4. Presupuesto Se deberá tomar en cuenta las partidas que se necesitan para la ejecución de las Obras proyectadas, así como los metrados de cada una de estas partidas y los costos unitarios de cada una de ellas. Al pie del presupuesto se deberán consignar los porcentajes de gastos generales, de utilidad e I.G.V. En términos técnicos y prácticos el presupuesto de la Obra deberá reflejar el seguimiento del proceso constructivo. Se deberá considerar lo señalado en el EIB 5. Análisis de Costos Unitarios. Cada partida de la Obra constituye un costo parcial; la determinación de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente análisis de costos, la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de Obra, materiales, equipos, etc.), que se requiere para ejecutar la unidad de partida. El análisis de Costos Unitarios deberá considerar el rendimiento más adecuado de la zona de acuerdo a la información que haya recopilado el Consultor. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe 3.6. Diseño de Otras Estructuras 4. Planilla de sustento de Metrados de cada una de las partidas, y con los croquis explicativos de ser el caso. 5. Planilla de sustento de Metrados de cada una de las partidas, y con los croquis explicativos de ser el caso. Los metrados del Expediente Técnico deberán estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso lo requiere. La presentación de la memoria de cálculo de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel o similar. No se admitirán memorias de cálculo de metrados elaborados en forma manual. Los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del valor referencial, por cuanto representan el volumen de trabajo por cada partida. Una adecuada sustentación de los metrados reduce los errores y omisiones que pudieran incurrirse en la presentación de las partidas conformantes del presupuesto, por cuanto estos son utilizados por el postor para establecer el monto de su oferta. 6. Desagregado de Gastos Generales Los Gastos Generales de la Obra deberán incluir como mínimo, los siguientes rubros: gastos directos, indirectos, financieros y de licitación / contrato. Dentro de los gastos directos de la Obra se deberá considerar: salarios del personal de la Obra, gastos por movilidad, gastos por alimentación, gastos de apoyo logístico, entre otros. Estos gastos están relacionados directamente con el tiempo de duración de la Obra. Dentro de los Gastos Indirectos de la Obra se deberá considerar: salarios del personal, de la oficina central, gastos de útiles de oficina, mobiliario y gastos logísticos en general. Estos gastos dependen directamente del plazo de ejecución de la Obra. Los gastos financieros incluyen los costos por cartas fianzas y el pago a SENCICO, entre otros. Los gastos de Licitación y del Contrato incluyen los costos generados durante el proceso de la licitación y durante la firma del contrato, tales como copias legalizadas y gastos notariales, entre otros. 7. Cálculo del flete (si fuera el caso). Deberá consignarse el flete de acuerdo con lo señalado en el EIB 8. Presupuesto Se deberá tomar en cuenta las partidas que se necesitan para la ejecución de las Obras proyectadas, así como los metrados de cada una de estas partidas y los costos unitarios de cada una de ellas. Al pie del presupuesto se deberán consignar los porcentajes de gastos generales, de utilidad e I.G.V. En términos técnicos y prácticos el presupuesto de la Obra deberá reflejar el seguimiento del proceso constructivo. Se deberá considerar lo señalado en el EIB 9. Análisis de Costos Unitarios. Cada partida de la Obra constituye un costo parcial; la determinación de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente análisis de costos, la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de Obra, materiales, equipos, etc.), que se requiere para ejecutar la unidad de partida. El análisis de Costos Unitarios deberá considerar el rendimiento más adecuado de la zona de acuerdo a la información que haya recopilado el Consultor. No se aceptarán análisis de costos unitarios estimados, globales o sin su cuantificación técnica respectiva. 10. Relación de Insumos, (materiales, mano de obra, equipos y herramientas) “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe Deberá incluirse un listado de materiales por rubros de costo. Deberá evitarse la duplicidad de insumos semejantes que técnicamente sea posible. 11. Fórmulas Polinómicas. Para Obras con un plazo de ejecución mayor a 30 días calendario, necesariamente se deberá considerar fórmula de reajuste de precios. 12. Cronograma de Ejecución de Obras (Diagramas Gantt y Diagrama PERT, CPM) Deberá consignarse un programa detallado de la Obra, distribuido en el tiempo de ejecución. De preferencia, deberá usarse el Software Microsoft Project, presentando el diagrama de barras Gantt y el gráfico Pert CPM, con indicación gráfica de la ruta crítica. 13. Cronograma de Avances de Obra 14. Cronograma Desembolso (de ser el caso) Deberá elaborarse un cronograma tentativo de los desembolsos proyectados para la ejecución de la Obra. En el caso de considerarse reajustes de precios, éste deberá ser proyectado racionalmente. 15. Cronograma Valorizado de Obra Deberá consignarse el cronograma valorizado según la programación de ejecución de la obra, con la finalidad de poder determinar cuál será el monto mensual que la entidad tendrá que pagar a la firma contratista. 16. Calendario de adquisición de materiales Deberá consignarse un cronograma tentativo de la adquisición de los insumos para el desarrollo de la obra la misma que debe guardar coherencia con el cronograma de ejecución de obra. 17. Documentos de libre disponibilidad de los terrenos (entidad) 18. Panel Fotográfico. Se deberán adjuntar al Expediente Técnico fotografías de los aspectos más relevantes que el Consultor crea conveniente resaltar TOMO III: Estudios Complementarios 1. Estudio de mecánica de suelos. Deberá elaborarse en cumplimiento a la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones. El respectivo Estudio de Suelos que deberá contener, como mínimo los siguientes. Rubros: Memoria descriptiva, parámetro de diseño para la cimentación, agresividad del suelo de cimentación, exploración del campo, ensayos del laboratorio (en original), perfil estratigráfico del suelo, ubicación de la napa freática, análisis del tipo de cimentación, cálculo de la capacidad portante, plano de ubicación del programa de exploración y fotos de los trabajos de campo serán 1cada 225 m2 de terreno. Será obligatorio que el EMS esté firmado en todas sus páginas por el profesional responsable (Ingeniero Civil). 1.1. Descripción y objetivo. 1.2. Ubicación del área en estudio. 1.3. Características del proyecto. 1.4. Investigaciones realizadas 1.5. Trabajos de campo: Calicatas, otros tipos de puntos de investigación, determinación de estratigrafía. 1.6. Ensayos de laboratorio: análisis granulométrico, límites de Atterberg, densidad natural, clasificación de suelos, Proctor modificado, Ensayos de corte Directo, Ensayo Triaxial, y otros estudios que pueda determinar la Capacidad Portante del Terreno. 1.7. Determinación de la Capacidad Portante, por resistencia, por asentamiento, establecimiento de la capacidad ultima. 1.8. Agresividad de suelos y agua “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe 1.9. Problemas Especiales de Suelos 1.10. Conclusiones y Recomendaciones. 1.11. Diseño de Pavimentos, viales, urbanos, de la I. E. 1.12. Panel Fotográfico. 2. Estudio de Impacto Ambiental. El propósito del Estudio de Impacto Ambiental es definir los aspectos del proyecto que puedan potencialmente generar tanto impactos negativos como positivos al ambiente, así como determinar los arreglos técnicos para la evaluación ambiental de dicho proyecto. La evaluación del impacto ambiental del proyecto y su entorno estará encaminado a identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que se originarían en las etapas de planificación, construcción y operación de este proyecto, a fin de implementar las medidas de mitigación que eviten y/o minimicen los impactos ambientales negativos; y en el caso de impactos ambientales positivos, implementar las medidas que refuercen los beneficios generados por la ejecución de este proyecto. De ser el caso establecer la compensación de los impactos irreversibles. Son objetivos específicos del estudio de impacto ambiental los siguientes:  Evaluar el potencial y estado actual del medio social y urbano en el que se desarrollará el proyecto.  Determinar los impactos ambientales que puede generar el proyecto durante las etapas de planificación, construcción y operación.  Establecer un plan de manejo ambiental que conlleve la ejecución de acciones preventivas y correctivas de monitoreo ambiental, de educación y capacitación ambiental y la implementación de un programa de contingencias.  Incorporar en el expediente técnico, las partidas presupuéstales que son consideradas en el Plan de Manejo Ambiental. 2.1. Enfoque 2.2. Objetivos y Alcances 2.3. Diagnóstico Ambiental Actual (Ambiente Físico, Ambiente Biótico) 2.4. Interrelación con estudios geológicos y geotécnicos. 2.5. Diagnóstico del Área de Estudio y su Ámbito de Influencia 2.6. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 2.7. Plan de Manejo Ambiental. 2.8. Conclusiones y Recomendaciones. Se anexa al presente, lineamientos referenciales que debe contener la “Evaluación de Impacto Ambiental”. 3. Estudio Topográfico 3.1. Objetivos y alcances. 3.2. Establecimiento de puntos georreferenciados con GPS en el ámbito de la ejecución. 3.3. Levantamiento topográfico de las obras a ejecutar, tomando como referencia lo existente en el área del proyecto y anexando las ampliaciones actuales y futuras. 3.4. Establecer los hitos topográficos con sus respectivas coordenadas geográficas UTM, los puntos de control y los vértices de la poligonal básica, deben ser monumentados (hitos) y referenciados adecuadamente, debiendo indicarse en los planos respectivos; precisando la cota topográfica y la ubicación referida a un punto fijo (BM´s). 3.5. Se indicará en los planos toda información superficial relevante: redes de servicio agua, desagüe, energía (local, media, alta, no convencional), telefonía, etc. instalaciones de servicios públicos ó privados, árboles, bosques, canales, ríos, cursos de agua o quebradas. Toda aquella información que sea relevante a la vida útil de la Institución Educativa 3.6. Nivelación topográfica de las calles para establecer sus perfiles longitudinales y pendientes, con el uso de Equipo Electrónico Digital y/o topográficos. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe 1. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA Planos de Arquitectura: de acuerdo con la norma A.100, A120, A130 del RNE a escalas Reglamentarias. 1.1 Plano de Distribución 1.2 Plano de Elevaciones 1.3 Plano de cortes 1.4 Planos de Detalles Constructivos 1.5 Planos de fachadas 1.6 Planos de Techos 1.7 Plano de Cielo raso 1.8 Planos de farolas y marquesinas 1.9 Planos de Baños 1.10 Planos de Pisos 1.11 Planos de Puertas 1.12 Planos de Ventanas 1.13 Planos de Obras Exteriores (Cerco perimétrico) 2. ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS Planos de estructuras: de acuerdo a las normas E.020, E. 030, E.050, E.060, E.070, E.090, del RNE a escalas Reglamentarias. 2.1. Plano de Cimentaciones, cortes y detalles 2.2. Plano de Estructuras (columnas, vigas, losas) 2.3. Plano detalles de Columnas 2.4. Plano detalles de Vigas 2.5. Plano de estructuras metálicas 2.6. Plano de detalles de estructuras metálicas 3. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Planos de Instalaciones Sanitarias a escalas Reglamentarias. 3.1 Redes de agua fría, y caliente (de ser necesario) 3.2 Redes de desagüe doméstico y drenaje pluvial. 3.3 Planos de sistema de agua contra incendio: sistema automático de rociadores y gabinetes de mangueras, según corresponda de acuerdo a la Norma A.130 del R.N.E. 3.4 Planos de detalle: Cisternas, tanque elevado, cuarto de máquinas (según corresponda), incluyendo plantas, cortes, leyenda y especificaciones generales y de equipamiento, etc. 3.5 Isométricos de los sistemas de impulsión (de agua, desagüe, otros según corresponda). 3.6 Esquema de alimentadores de agua de las redes sanitarias. 3.7 Otros detalles necesarios según planteamiento de proyecto. 3.8 Plano de detalles constructivos. 3.9 Planos de drenaje pluvial 4. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS Planos de Instalaciones Sanitarias a escalas Reglamentarias. 4.1 Planos de alumbrado interior y exteriores 4.2 Planos de Tomacorrientes, simples, dobles triples, estabilizados UPS etc 4.3 Planos del sistema de alarma contra incendio 4.4 Planos de sistema de fuerza. 4.5 Planos de tableros de marcadores 4.6 Planos de Diagramas Unifilares “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe 4.7 Planos de sistema de puesta a tierra 4.8 Planos de la isometría eléctrica 4.9 Planos de montantes de tableros 4.10 Planos de leyenda y detalles 4.11 Planos de especificaciones técnicas 4.12 Otros planos no especificados 5. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 5.1 Planos de Mobiliario 5.2 Planos de equipamiento de las competencias 5.3 Planos de detalles de los equipos de competencia 5.4 Otros planos no especificados 6. SEGURIDAD 6.1 Planos de señalización 6.2 Planos de evacuación general 6.3 Planos de especificaciones técnicas Los planos del proyecto deben contener todos los elementos necesarios para la revisión y ejecución de la obra. La presentación de los planos se hará de acuerdo con la normalización dispuesta por la entidad. Para su identificación, se incluirá un membrete que contendrá información sobre las entidades licitantes, nombre de la institución, ubicación, contenido, responsables del proyecto, diseño, gráficos, revisión y aprobación, escalas utilizadas y fecha. Incluirá una tabla para la consideración de modificaciones hechas al diseño. Nota. - Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico, deberá estar firmado por el Ingeniero Especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Especialista Jefe del Proyecto, en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO TOMO I, TOMO II TOMO III y TOMO IV “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe ANEXO II ESTRUCTURA DE COSTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: “INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 89539 DEL C.P. CAYASBAMBA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH. CL 717295”, con FUR N° 2428667. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe GASTOS GENERALES DE OBRA IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CL Nº 717295 C.D SOLE S FECHA: 30/09/2021 DURACIO N: 4.00 MESE S ITEM DESCRIPCION UND TIEMP O MESES CANT. INCID. P. UNIT. SUB TOTA L TOTA L 1.00 GASTOS GENERALES VARIABLES 1.01 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. Residente de obra Mes 4.00 1.00 1.00 Especialista en estructuras Mes 4.00 1.00 0.15 Especialista en arquitectura Mes 4.00 1.00 0.15 Especialista en instalaciones sanitarias Mes 4.00 1.00 0.10 Especialista en instalaciones electricas Mes 4.00 1.00 0.10 Especialista en seguridad y salud ocupacional Mes 4.00 1.00 1.00 Topografo Mes 4.00 1.00 0.60 Almacenero Mes 4.00 1.00 1.00 Guardianes Mes 4.00 2.00 1.00 Enfermeros Mes 4.00 1.00 0.50 1.02 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTO DIRECTOS Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador Mes 4.00 1.00 1.00 Equipo de Topografia Mes 4.00 1.00 0.60 Alquiler de equipos de computo Mes 4.00 1.00 1.00 Impresora Multifuncional Mes 4.00 1.00 1.00 1.03 INSUMOS DE OFICINA Y SIMILAR Utileria (CDs, Tinta, Tóner, etc.) Mes 4.00 1.00 Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Espiralados, etc. Mes 4.00 1.00 1.04 SERVICIOS Servicio de comunicaciones (Telefonia e Internet) para reporte de avances de ejecucion diaria. Mes 4.00 1.00 Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3. Mes 4.00 1.00 1.05 GASTOS DE SEDE CENTRAL Gastos de sede central Mes 4.00 1.00 0.05 Alquiler de sede central Mes 4.00 1.00 0.05 Gerente Mes 4.00 1.00 0.05 Ing. Coordinador Mes 4.00 1.00 0.05 Administrador Mes 4.00 1.00 0.05 Contador Mes 4.00 1.00 0.05 Secretaria Mes 4.00 1.00 0.05 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe 1.06 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OFICINA EPPS OBREROS Cascos Und. 60.00 Guante de Cuero Und. 60.00 Lentes de Seguridad Und. 60.00 Botas de Seguridad Und. 60.00 Uniformes Und. 60.00 Tapon de oido Und. 60.00 Arnes de Seguridad Und. 4.00 Equipos de Proteccion colectiva Glb 1.00 Cinta Señalizadora, Malla de Seguridad, Carteles, Postes de Madera 2"x2"x1.2m con base de concreto Glb 1.00 Material de Capacitacion Mes 4.00 Recurso para respuestas ante emergencia en seguridad Und. 1.00 Termómetro Digital tipo pistola Und. 2.00 1.00 Botiquin implementado. Und. 4.00 EPPS PERSONAL TECNICO Cascos Und. 11.00 Tapon de oido con Orejeras Und. 11.00 Lentes de Seguridad Und. 11.00 Botas de Seguridad Und. 11.00 Uniformes Und. 11.00 EXAMENES MEDICOS Examenes Medicos. Und. 71.00 Examenes de Prueba Rápida para Descarte de COVID-19 Und. 71.00 IMPLEMENTO DE BIO SEGURIDAD LABORAL Insumos de limpieza y desinfección Glb 1.00 1.00 1.00 Alcohol en Gel Und. 4.00 11.00 1.00 Respirador Media Cara para personal Técino (Incl. filtros) Und. 1.00 11.00 1.00 Kit de Lavamano portatil Und. 1.00 1.00 2.00 GASTOS GENERALES FIJOS 2.01 GASTOS PARA RECEPCION DE OBRA Residente de obra Mes 1.00 1.00 0.25 Guardianes Mes 1.00 2.00 0.50 Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador Mes 0.10 1.00 1.00 2.02 GASTOS DE LIQUIDACION Residente de obra Mes 2.00 1.00 0.25 Especialista en liquidaciones Mes 2.00 1.00 0.50 Utileria (CDs, Tinta, Tóner, etc.) Mes 2.00 1.00 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3. Mes 2.00 1.00 2.03 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD Diseño de Mezclas f'c = 210 kg/cm2 Glb 1.00 1.00 1.00 Prueba de Compactacion de Suelos Glb 1.00 1.00 1.00 Rotura de Probetas Glb 1.00 1.00 1.00 Pruebas hidráulicas Glb 1.00 1.00 1.00 Pruebas electricas Glb 1.00 1.00 1.00 2.04 SERVICIOS Pagos de licencias y otros. Glb 1.00 2.05 GASTOS FINANCIEROS SEGUROS Seguro de Todo Riesgo de Construccion - Poliza Car % 0.48% 1.00 Tasa Salud Glb 1.50% 1.00 Tasa Pension Glb 0.50% 1.00 Vida Ley Glb 0.50% 1.00 FINANCIEROS Carta Fianza de Fiel Cumplimiento % 0.10% 1.00 Carta Fianza Adelanto Directo % 0.10% 1.00 Carta Fianza Adelanto de Materiales % 0.20% 1.00 Sencico (0.2% presupuesto sin IGV) % 0.20% 1.00 TOTAL GASTOS GENERALES DE OBRA “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CL Nº 717295 FECHA: 30/09/2021 DURACION: 2.50 MESES Nº DESCRIPCION UND Cant. Incid. Periodo Costo MONTO Meses Mensual Parcial Total 1.00 PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. Jefe de proyecto Mes 1.00 1.00 2.50 Especialista en estructuras Mes 1.00 0.25 2.50 Especialista en costos y presupuestos Mes 1.00 0.35 2.50 Especialista en arquitectura Mes 1.00 0.25 2.50 Especialista en instalaciones sanitarias Mes 1.00 0.10 2.50 Especialista en instalaciones electricas Mes 1.00 0.10 2.50 2.00 PERSONAL TECNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS. Dibujante CAD Mes 1.00 1.00 2.50 3.00 SERVICIOS ESPECIALIZADOS Estudio de Suelos, capacidad portante Glb. 1.00 1.00 1.00 Levantamiento Topográfico a detalle Glb. 1.00 1.00 1.00 4.00 PLAN DE GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES Elaboracion de plan de riesgos ante desastres naturales. Glb 1.00 1.00 1.00 5.00 INSUMOS DE OFICINA Utileria (CDs, Tinta, Tóner, etc.) Mes 1.00 1.00 2.50 Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Espiralados, etc. Mes 1.00 1.00 2.50 6.00 SERVICIOS Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento Mes 1.00 1.00 2.50 Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador Mes 1.00 0.50 2.50 Alquiler de equipos de computo Mes 1.00 2.00 2.50 Alquiler de impresoras Mes 1.00 1.00 2.50 Servicio de Agua Mes 1.00 1.00 2.50 Servicio de Electricidad Mes 1.00 1.00 2.50 Servicio de comunicaciones (Telefonia e Internet) para reporte de avances de ejecucion diaria. Mes 1.00 1.00 2.50 Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3. Mes 1.00 1.00 2.50 7.00 GASTOS FINANCIEROS GASTOS GENERALES FIJOS Gastos de Licitación Glb. 0.40% 1.00 1.00 Gastos Legales y notariales Glb. 0.60% 1.00 1.00 GASTOS GENERALES VARIABLES Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Tasa Salud Glb 1.60% 1.00 1.00 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe Tasa Pension Glb 1.60% 1.00 1.00 Vida Ley Glb 0.53% 1.00 1.00 Costos Financieros Carta fianza de fiel cumplimiento Glb. 0.10% 1.00 1.00 Carta fianza de adelanto directo Glb. 0.30% 1.00 1.00 8.00 Costos de exámenes médicos y seguridad Examenes Medicos Und. 7.00 1.00 1.00 Examenes de Prueba Rápida para Descarte de COVID-19 Und. 7.00 1.00 1.00 Epps. Und. 7.00 1.00 1.00 9.00 Implemento de Bio Seguridad Laboral Insumos de limpieza y desinfección Glb 1.00 1.00 1.00 Alcohol en Gel Und. 7.00 1.00 2.50 Mascarilla Quirurgica Und. 7.00 12.00 2.50 COSTO TOTAL DIRECTO S/. UTILIDAD % S/. IGV 18% S/. TOTAL DE PRESUPUESTO S/. “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “ Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” Jr. Carabaya N.° 341 Cercado de Lima, Lima01 Central: 511 615-5960 Línea gratuita: 0800-11-100 www.pronied.gob.pe RESUMEN DE EJECUCION DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CL Nº 717295 PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/. 1.00 COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SUB TOTAL S/. 2.00 UTILIDAD % S/. 3.00 I.G.V 18.00% S/. PRESUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/. 1.00 COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA S/. SUB TOTAL S/. 2.00 GASTOS GENERALES % S/. 3.00 UTILIDAD % S/. 4.00 I.G.V 18.00% S/. PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA S/. PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/. 1.00 COSTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (INCL. IGV) S/. SUB TOTAL S/. 2.00 Costo deTransporte y embalaje (Incl. IGV) % S/. 3.00 Gastos Generales para el Mobiliario y Equipamiento (Incl. IGV) % S/. 4.00 Utilidad (Incl. IGV) % S/. PRESUPUESTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. TOTAL S/.